疫情防控费的计取标准是多少?

吉林模式：允许按实际投入人员数量按55元/人/天计算（不含核酸检测费用），适用于临时性防控措施。江西省若采用类似方式，需明确人员范围及费用构成。

疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取。停工损失费用：据实结算待岗工资，原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整。管控区按20%～40%调整。防范区按15%～25%调整。合同无约定或约定不明时，可按市内相关规定协商确定。

建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取、包干使用。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资、核酸（抗原）检测、宣传教育和临时设施等费用。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算。

不在计列疫情防控措施费

江苏省住建厅发布通知，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算。

江苏省住建厅于2023年4月11日发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，决定停止实施此前发布的关于建设工程新冠疫情防控的相关指导文件，并明确在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量及拟建建设工程工程造价中不再计列新冠疫情防控措施费用。

我省在建建设工程2023年1月8日后完成的工程量，其工程造价中不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用。拟建建设工程的工程造价中，同样不再计列该费用。

时间节点：自2023年1月8日起，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列。具体范围：在建工程中，2023年1月8日后完成的工程量不再纳入该费用；拟建工程的工程造价中，不再包含此项费用。此规定适用于江苏省内所有房屋市政工程，确保费用调整的统一性和可操作性。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

壹、山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

贰、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费。法院认为，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。

叁、要分析污水泵台班单价的构成，如果台班工日与签证工日的工种一样，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异，而不是再计取150个工日的费用。

肆、时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客，可能延误原定行程。时间成本虽难以量化，但属合理支出。法院在判决中明确，时间成本应纳入成本计算，避免车主因合乘承担额外负担。平台费用的分摊乘客支付费用中，平台抽成比例通常为10%-20%。若仅以乘客支付总额与成本对比，可能误判车主盈利。

伍、参考案例中，医疗费为总赔偿款14万元的重要组成部分，具体金额需根据实际支出确定。护理费 计算公式：护理天数×每日护理费标准。护理天数根据医嘱或鉴定意见确定，每日标准可参考当地护工市场价格（如北京地区约150-300元/天）。参考案例中，护理费可能包含住院期间及出院后康复期的护理费用。

陆、例如，若第三方服务费未实际支付，则不应由消费者承担。协商或调解优先：通过消费者协会、行业调解组织或法院诉前调解程序解决纠纷，效率更高且成本较低。若协商无果，再通过诉讼主张权利。参考类似案例：司法实践中，法院通常会结合不可抗力影响程度、双方过错及实际损失等因素，判决定金部分退还。